北京海淀區討賬公司討債技法
北京海淀區討賬公司教您用合適的討債技法 要賬由于當前商業信用普遍不高,企業的風險很多是由銷貨后客戶不能及時回款造成的,貨、款無歸已成為困擾企業正常經營的“老大難”問題。根據以往的經歷和體會,北京討賬公司 總結出以下幾條對策供參考一、對新客戶或沒有把握的老客戶,無論是代銷或賒銷,交易的金額都不宜過大。寧可自己多跑幾趟路,多結幾次賬,多磨幾次嘴皮,也不能圖方便省事,把大批貨物交給對方代銷或賒銷。須知欠款越多越難收回,這一點非常重要。很多銷售人員都有這樣的經驗:有些新客戶,一開口就要大量進貨,并且不問質量,不問價格,不提任何附加條件,對賣方提出的所有要求都滿口應承,這樣的客戶風險最大。
北京海淀區討賬公司工程價款
北京海淀區討賬公司工程價款 工期是決定工程價款的又一重要因素。
工期是建設工程施工合同的履行時限,是開工之日與竣工之日的持續時間段。因為實際竣工日、工程完工日、轉移占有日和驗收合格日四者之間存在時間間隔,當事人經常對竣工日期產生爭議。只有確定竣工日期才能判斷出承包人是否如期履約、何時進入結算期、工程風險何時轉移施等重大問題。承包人逾期交工不僅要承擔違約責任,還額外支付工人工資、設備租賃費、貸款利息等,故必須重視竣工時間。為解決對竣工時間的爭議,《解釋》第14條規定:“當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的,按照以下情形分別處理:一、建設工程經竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期;二、承包人已經提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;三、建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有建設工程之日為竣工日期?!币浞掷迷摲l,承包人應當做到:1、盡量使用施工合同示范文本,其32.4條有關于竣工驗收通過,送交竣工報告日期是實際竣工日期的規定,可以將竣工日期提前;32.3還有逾期不予驗收或不予提出整改意見視為認可驗收報告的規定。2、承包人不僅要遞交驗收報告,還有遞交諸如技術資料、竣工圖等完整竣工資料,如果遞交的竣工資料不完整則不產生“逾期視為認可”的法律效果。3、承包人要收集能夠證實發包人收到完整結算報告和未經驗收擅自使用工程的證據。 工期與質量相輔相成、相互影響?!逗贤ā?77條規定:“發包人在不妨礙承包人正常作業的情況下,可以隨時對作業進度、質量進行檢查?!卑l包人行使檢查權時,可能就質量問題與承包人發生爭議,無法協商解決只能提請鑒定。但是鑒定將影響施工,造成工期拖延,承包人往往要求順延工期?!督忉尅返?5將順延請求與質量狀況掛鉤:“建設工程竣工前,當事人對工程質量發生爭議,工程質量經鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間?!惫十a生質量爭議時,承包人要冷靜分析質量問題原因何在,確屬自身原因要及時整改修復,避免質量鑒定不合格時將鑒定期限計入工期,造成逾期竣工的不利后果。
北京海淀區討賬公司清欠疑難債款
北京海淀區討賬公司清欠疑難債款 我國《婚姻法》規定,離婚時,原為夫妻共同生活所負的債務,應當共同償還。共同財產不足消償的,或財產歸各自所有的,由雙方協議清償;協議不成時,由人民法院判決。 夫妻個人債務是指并非為家庭生活需要,純屬夫妻一方個人所負的債務。北京討賬公司 分析認為個人債務應以個人財產清償。如一方確實無力償還,可以說服對方幫助償還,但對方不同意時,不得強制。